预付款保函办理依据
通常合同的**条款中都会明确约定预付款保函比例及要求
签订合同前，中标人向招标人提供合同金额30%的预付款保函，设备及人员进场后招标人向中标人预付合同金额的30%，工程竣工验收合格支付至合同金额的70%，工程竣工结算完成付至工程结算金额的95%,余5%作为质保金质保期满无质量问题一次性无息付清。
工程保函担保包括工程投标保函，履约保证证明，履约保函，预付款保函，支付保函。
1、什么是工程保证担保
工程保证担保引入保证人作为第三方，对建设工程中一系列合同的履行进行监督并对违约承担责任，是一种促使参与工程建设各方守信履约的风险管理机制。开发商、承包商、保证人三者之间形成保证担保关系。开发商和承包商是合同的主体，在不同的担保品种下，设定一方为被保证人，另一方为权益人（受益人、监管人），在被保证人不履行合同义务给权益人造成损失的情况下，权益人（监管人）可以要求保证人承担保证责任.
2、建设工程项目中实行工程担保的意义
工程保证担保是控制工程建设履约风险的一种国际惯例，通过推行工程保证担保促使建设各方主体树立诚信守约意识，加强诚信履约的自觉性；通过预控、程控、终控多种手段并用，形成一种保护守约行为、惩戒违约行为的环境，通过建立和实施索赔机制，规范合同当事人的履约行为较终实现合同目标。这样，优质诚信的企业可及时获得担保保证；拖欠、不守信企业担保申请会被淘汰。投标担保保证人在投标人投标之前，对投标人进行严格的资格审查，向招标人出具投标担保书，保证中标人将与招标人签订合同并将提供招标人所要求的履约、预付款等担保书。如果中标人违约，则保证人将在保额内赔付招标人的损失。
3、工程保函所需资料清单
1、由法定代表人签署的投标担保书申请及董事会决议2、投标人营业执照、税务登记证及组织机构代码证的复印件3、法定代表人身份证复印件及个人简历4、资质证书复印件5、投标人近三年的业绩证明、证书复印件6、投标人近两年的财务报表及近期的季、月报表7、投标人简介、公司章程、验资报告承包商履约担保
预付款保函样本
不可撤销预付款保函
编号：
致 （下称受益人）：
鉴于 (下称被保证人)拟/已与贵方签订编号为 的关于 合同（下称主合同），工期自 年 月 日至 年 月 日。根据主合同规定，被保证人向受益人提交一定金额的预付款保函后，受益人将向被保证人支付同等金额的预付款。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的预付款担保：
一、本保函的较高担保金额为￥ 元（小写）人民币 （大写）, 但本保函的担保金额，在任何时候不应**过前述较高担保金额减去受益人按主合同约定在向被保证人签发的进度付款证书中扣除的金额、被保证人在受益人处的其他应收账款及已缴纳的保证金额。
二、本保函的保证期间自开具且预付款支付给被保证人之日起至 20 年 月 日止。
三、在本保函的保证期间内，当被保证人违反主合同中关于预付款的有关条款给受益人造成损失且被保证人已不能履行其应负债务时，我方将在收到受益人法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知及下述索赔文件经我方审核通过后予以启动赔付程序，在30 个工作日内，以担保金额为限按照本保函的承诺向受益人承担一般保证责任。受益人需提交的索赔文件包括但不限于：上述预付款已足额支付给被保证人的凭证、监理方出具的确认被保证人违约的监理报告、有权法院出具的关于被保证人无可供执行财产的生效裁判文书等。
我方承担责任的前提为主合同纠纷已经审判或者仲裁，并就被保证人财产依法强制执行仍不能履行应对受益人所承担的责任。
四、书面索赔通知及索赔文件应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保函的保证期间内送达我方，逾期送达的，我方无赔付义务。
五、本保函项下的权利不得转让。
六、我方提供本函后，受益人与被保证人对主合同进行修订的，应当将修订后的主合同原件送我方备案。但尽管前述，主合同修订不得加重我方担保责任。因受益人或被保证人的违法或违规行为导致的违约赔偿责任，我方不承担保证责任。
七、本保函的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的较高担保金额，本保函自动失效，我方的保证责任免除。
八、本保函适用*人民共和国法律，如有争议，诉讼管辖法院为深圳市有管辖权的人民法院。
九、本保函以中文文本为准，涂改无效。
保证人（盖章）：
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
单位地址：
邮政编码： 电话： 传真：
日期： 年 月 日
（本保函失效后，请将原件退回我方注销）
什么是预付款保函
预付款保函又称还款保函(RepaymentGuarantee)或定金保函，是指应供货方或劳务承包方申请向买方或业主方保证，如申请人未能履约或未能全部按规定使用预付款时，则银行负责返还保函规定金额的。
保证书规定，如申请人不履行他与受益人订立的合同的义务，不将受益人预付、支付的款项退还或还款给受益人，银行则向受益人退还或支付款项。[]预付款保函的适用范围
预付款保函在国际承包业务中使用时，是由承包人通过银行向业主提供。保证书规定，如申请人不履行他与受益人订立的合同的义务，不将受益人预付、支付的款项退还或还款给受益人，则由银行向受益人退还该款项。
预付款保函除在国际工程承包项目中使用外，也适用于货物进出口、劳务和等业务。例如，在及大型交通工具的合同中，通常采用带有预付性质的或支付部分价款。在这种交易中，进口人在签订合同后，向出口人开立，由银行保证进口人按规定按期支付价款，同时，出口人也向对方开立还款保证书。如出口人不能按期交货，银行保证及时偿还进口人已付款项的本金及所产生的。
-/gjiddb/-
http://yinhangbaohan88.cn.b2b168.com
